开庭笔录

（普通程序独任或合议制开庭审理用）

时间：×年×月×日×时×分至×时×分

地点：××××人民法院第××法庭（附案号：(20××)××××号

案由；………（说明：写明案由）。

审判长：………（说明：写明职务和姓名）。审判员／人民陪审员：…（说明：写明职务和姓名）。× x ××或审判人员：…（说明：写明职务和姓名）。

书记员：×××

（说明：开庭审理前，书记员应当查明当事人和其他诉讼参与人是否到庭，落座后宣布法庭纪律，请审判人员入庭就座。)

审判人员：（说明：敲击法槌）现在开庭。首先核对当事人和其他诉讼参加人的基本信息。

原告：×××,

被告:×××。

第三人：××× .

（说明：以上写明当事人和其他诉讼参加人的基本信息，未到庭的括注未到庭，委托诉讼代理人括注代理权限。)

审判人员：原告对出庭人员有无异议？

原告：。

审判人员：被告对出庭人员有无异议？

被告：。

审判人员：第三人对出庭人员有无异议？

第三人：…。

审判人员：经核对，各方当事人和其他诉讼参加人均符合法律规定，可以参加本案诉讼活动。×××人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条规定，今天依法适用普通程序，公开／不公开开庭审理（20×x ) x ×××号…………（说明：写明当事人及案由）一案。本案由审判员×××担任审判长与审判员／人民陪审员×××、×××组成合议庭（或：依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案适用普通程序，由审判员×× x

独任审理），由书记员×××担任记录。

（普通程序独任审理时：

审判人员：各方当事人对本案审判组织是否有异议？

原告：………

被告：……

第三人：…。)

（说明：如有异议，应在要求当事人具体说明理由后宣布休庭，对异议进行审查，异议不成立的，另行制作异议审查笔录。异议成立的，出具书面裁定。)

审判人员：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人在法庭上享有以下诉讼权利：有申请回避的权利；有收集、提供证据的权利；有进行辩论和请求法庭给予调解的权利；原告有放弃、变更诉讼请求的权利，被告有承认、反驳原告的诉讼请求及提起反诉的权利；双方当事人有最后陈述的权利；对判决不服有提出上诉的权利。当事人在享有上述诉讼权利的同时，还应履行以下诉讼义务：当事人必须依法行使诉讼权利；听从法庭指挥，遵守法庭纪律的义务；发言、陈述须经审判人员允许的义务；如实陈述事实的义务；对自己提出的主张负有举证的义务等。以上当事人在法庭上享有的诉讼权利和应尽的诉讼义务，各方当事人听清楚了吗？是否申请回避？。

原告：… .

被告：。

第三人：……。

审判人员：现在进行法庭调查。首先由原告陈述诉讼请求、事实和理由。

原告：诉讼请求：…。

事实与理由：…。

审判人员：现在由被告答辩。

被告：。

审判人员：现在由第三人陈述。

第三人：……。

审判人员：根据各方当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换情况，归纳本案庭审争议焦点如下：一、…；二……；三、。各方当事人对合议庭归纳的争议焦点是否有异议？

原告： .

被告：。

第三人：…。

审判人员：下面围绕本案争议焦点涉及的事实问题展开调查。

（说明：依次由原告、被告、第三人举证，由其他当事人质证；审判人员

对证据和案件事实进行调查询问。)

审判人员：法庭调查结束，现在进行法庭辩论。法庭辩论阶段需要当事人发表法律意见的问题是：一、…；二、…；三、…。

首先由原告发言。

原告：

审判人员：现在由被告发言。

被告：……。

审判人员：现在由第三人发言。

第三人：…。

审判人员：现在由当事人互相辩论。首先由原告发表辩论意见。

原告：

审判人员：现在由被告发表辩论意见。

被告：。

审判人员：现在由第三人发表辩论意见。

第三人：……。

审判人员：法庭辩论终结。现在由当事人最后陈述。首先由原告陈述。

原告：…。

审判人员：现在由被告陈述。

被告：...。

审判人员：现在由第三人陈述。

第三人：……。

审判人员：征询各方当事人的调解意向。原告是否愿意调解？

原告：…。

审判人员：被告是否愿意调解？

被告：…………。

审判人员：第三人是否愿意调解？

第三人：…。

审判人员：现在休庭（说明：敲击法槌）。（说明：如当庭宣判的，按下列格式。)

审判人员：现在休庭×分钟（说明：敲击法槌）。

审判人员：（说明：敲击法槌）现在继续开庭。

审判人员：（说明：写明当事人及案由）一案，经过审理，现在当庭宣告裁判内容如下：（说明：敲击法槌）

书记员：全体起立。

审判人员：……（说明：宣告判决主文）。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费××××元，由××××负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于××××人民法院。

如当事人不当庭要求邮寄发送本裁判文书，应在××××年××月××日到××××处领取裁判文书，否则承担相应后果。

审判人员：现在闭庭（说明：敲击法槌）。

【应用指引】

1．建设工程合同纠纷案件在开庭时，首先需核对当事人身份，查明当事人和其他诉讼参加人的到庭情况，复核庭审前准备阶段的程序性审查事项，确定案件进入实体调查无妨碍事由。

2．法庭调查阶段，主要需要查明合同的成立与效力、合同的履行情况、当事人是否存在违约行为，以及当事人的抗辩理由是否成立等，具体如下：

(1）确定诉讼请求：由原告明确其诉讼请求，根据原告的陈述进行必要的询问，诉讼请求不明时，法官应释明，要求原告明确其诉请，以固定其诉请的具体内容；由被告答辩，根据被告对诉讼请求及事实与理由的承认或反驳，归纳出双方意见一致的部分和争议的焦点部分。

(2）庭审时，审判人员应归纳双方争议焦点，并组织双方当事人围绕案涉工程纠纷争议焦点充分举证、质证并发表相关意见。

(3）法庭就本案的事实向当事人发问，主要查清以下事实：

①审查建设工程施工合同的效力：工程有无规划手续，施工人是否具备施工资质，是否存在转包、分包的情形，是否有挂靠的情形，是否办理了建设用地许可证、建设规划许可证、建设施工许可证等行政许可手续，是否属于《招标投标法》规定的应当进行招投标的项目，是否进行了招投标。

②审查建设工程施工合同条款：工程合同签订时间，工程位置和名称，工程范围，合同约定的工程价款计算方式，合同约定的工期，合同约定的工程款支付时间，合同约定的拖欠工程款违约金标准，竣工验收与结算的约定，质量保修的约定（工程质量保修范围和内容、质量保修期限、质量保修责任、质量保修费用等约定），合同约定的免责事由，有无约定工期延误的违约责任，有无约定纠纷的解决方式。

③审查合同的履行情况：发包人是否取得建设工程施工许可证，发包人是否按约提供了施工图纸，工程开工日期，完工日期，工程交付日期，工程结算日期，工程结算总额，拖欠工程款数额，拖欠工程款违约金计算方法，已经完成的工程量，工程质量是否符合合同约定，是否存在停工及停工造成的损失数额，发包人对工程量进度确认和相关签证的确认，发包人办理竣工验收手续的情况，发包人已经进行的工程结算情况，承包人在合同履行过程中是否按约向发包人提供工程进度月报和质量报告。

④审查当事人是否存在违约行为：发包人的违约行为一般表现在逾期支付工程价款，不按约定提供主要建筑材料、建筑构配件或者设备，不履行合同约定的协助义务；承包人的违约行为一般表现在擅自停工，非法转包或违法分包，逾期竣工，工程质量有缺陷。

3．法庭辩论：要求双方当事人围绕争议焦点根据法律进行辩论。