举报信（二审法官）

举报单位：xx市第五建筑安装有限公司；住所地：河北省xx市xx区光明北大街68号；法定代表人：xxx 职务：董事长；联系电话：

被举报人：xx省高级人民法院；(2024)晋民终xx号 案件合议庭xx法官

举报事项：

二审法官在审理(2024)晋民终x号一案中，故意违背事实和法律、枉法裁判、滥用审判权、公然偏袒被申请人，严重侵害举报人合法权益，已涉嫌《刑法》第399条民事、行政枉法裁判罪，请求依法立案调查、追责问责。

一、案件基本情况

案号：(2024)晋民终x号；一审案号：(2021)晋0x民初xxx号；案由：建设工程分包合同纠纷

核心事实：xx建西北城市建设有限公司将案涉工程整体非法转包给举报人，案涉分包合同已被生效判决确认无效；举报人是实际施工人，工程已于2020年12月验收合格并投入使用。二审法官明知一审存在重大错误，不仅不纠正，反而加重错误、强行维持枉法结果，给举报人造成巨额经济损失。

二、二审法官违法犯罪具体事实

（一）明知转包合同无效，仍强行扣除602万元管理费，故意枉法裁判

1. 案涉合同系非法转包、绝对无效，依据最高人民法院民一庭2021年法官会议纪要：转包无效，转包人未实际施工、仅收取管理费的，不予支持。2. 中能建公司未实际施工、未投入资金，仅转包牟利。3. 二审法官明知法律规定，仍强行扣除602万元管理费，为非法转包人牟利提供司法保护。4. 性质：故意违背法律、徇私枉法、滥用裁判权。

（二）明知发包人欠付工程款，故意免除责任，公然违反司法解释

1. 依据《建工司法解释》第43条：发包人应在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。2. xxx已付款105749755.97元，合同总价118032841元，客观存在欠付。3. 二审法官以“未结算”为由直接免除发包人责任，颠倒举证责任，架空法律。4. 性质：故意违背司法解释、枉法裁判。

（三）明知一审已付款认定多处错误，故意不予纠正

1. 一审存在60万元重复抵扣；2. 李xx15万元无授权强行计入已付款；3. xxx公司223万元违约金、滞纳金错误计入工程款；4. 50.491吨钢筋、34万元水电费无凭证违法扣除。二审法官明知错误却全部维持，拒不纠正。性质：玩忽职守、徇私偏袒。

（四）故意驳回停窝工损失、违法确定利息起算点

1. 工程因业主缓建、材料断供停工，有监理签字签证证实，二审无理由驳回。2. 工程2020年12月已交付使用，依法应自交付之日起算利息，二审擅自定为2021年1月1日，无任何法律依据。3. 鉴定费因中能建公司拖延结算产生，却判决举报人承担绝大部分，责任划分严重不公。

（五）故意不审查关键证据，掩盖案件核心过错

对举报人提交的行政处罚决定书、缓建文件、钢材涨价证据、会议纪要等关键证据不予审查、不予采信，刻意掩盖发包人、转包人过错。性质：隐瞒证据、歪曲事实。

三、法律依据与涉嫌罪名

1. 《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第二款  司法工作人员在民事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的，构成民事、行政枉法裁判罪。本案涉案金额过亿元，造成举报人重大经济损失，情节特别严重，达到刑事立案标准。

2. 《中华人民共和国法官法》第四十六条 法官有枉法裁判、徇私舞弊、玩忽职守、故意违反法律法规办理案件行为的，给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、举报请求

1. 依法对xx省高级人民法院(2024)晋民终x号合议庭法官立案调查；2. 依法追究被举报人违纪、违法、刑事责任；3. 依法将本案移送检察机关，启动审判监督程序，撤销二审错误判决；4. 依法维护举报人合法权益，维护司法公正。

特此实名举报，恳请依法严查！

举报人：xx市第五建筑安装有限公司（盖章）法定代表人：（签字）2025年 月 日

附：提交材料清单  1. 本举报材料 一式2份2. 二审判决书 (2024)晋民终x号3. 一审判决书、鉴定报告、关键证据（签证、付款凭证、行政处罚决定书）4. 营业执照、法定代表人身份证明