原告：辽宁铁岭xx建筑公司；被告：辽宁鞍山xx木制公司；代理人：曹敏律师，北京建筑律师事务所律师。电话：15801061959；

【案情】2009年6月10日，被告与原告签订了建设工程施工合同。合同约定被告将自己的厂房工程包工包料（大包）给原告施工，工程价款600万元，开竣工时间2009年7月1日-2010年3月1日，按进度付款，竣工验收合格全部结清。施工过程中因天气下雨原因竣工延期19天。竣工结算时，被告要求原告承担预期竣工的违约责任，并从工程尾款中扣除。因合同中未约定这种雨天工期可以顺延，故原告同意承担违约责任。由于对违约责任无约定，被告又拖延工程款，原告诉至法院要求被告支付尾款120万元。

【审理】法院审理认为：原被告双方签订的建设工程施工合同合法有效，应当按着合同约定承担义务享受权利。对逾期竣工事实没有异议，只是违约金没有规定，故被告只能主张按损失计算违约责任。因被告没有提供损失的充分证据，法院酌情判决由原告承担违约责任650元/天，从工程尾款120万元中扣除。