在建设工程的实施过程中，令承包人最头痛的莫过于竣工结算的问题了。辛辛苦苦的把工程按时交工，但是发包方往往采取拖的方法，达到不支付工程款。

这时施工企业应及时聘请懂工程的律师为您把脉，通过中医的望闻问切的综合手段，为您指出一条最正确的方案，让专业工程律师指导您如何收集证据，及时保全证据，为诉讼打下坚实的基础。另外，在签订施工合同时要约定先决算，后交工，避免纠纷发生。建设单位不按时结算怎么办？及时诉讼。

原告：湖北xx建筑工程公司；

法定代表人：涂x，总经理；

被告：湖北xx房地产开发公司；

法 定代表人：宇xx，总经理；

代理人：曹敏，北京建筑律师事务所律师，电话：15801061959；

【案情】2009年8月8日，被告与原告签订了建设工程施工合同，合同约定，由原告承建被告开发的xx小区2、3、4号高层回迁楼。工程造价暂定6000万元，工期2010年8月8日竣工，垫资施工。合同履行期间，被告按合同约定履行了规定的义务。

2005年8月8日工程完工，四方验收屋面工程没有合格，被告要求原告返修，合格后进行结算。原告称：屋面工程质量问题在设计方面，于是拒绝返修，被告不予结算，双方各不让步。原告诉至法院，要求被告结算支付工程款6000万元。案件审理期间，被告考虑本案涉及专业工程问题很多，所以必须聘请懂专业的律师代理。

本代理人介入后，认真研究了案件的实际情况，查阅了所有工程的图纸、会审记录、施工记录、监理通知书等材料，并且到涉案工程屋面进行实地勘察，发现屋面分部工程漏雨，是由于原告没有按规范要求施工所致，与设计图纸没有关系。

施工单位应当保证施工质量，原告没有证据证明屋面漏雨是设计原因造成，应承担工程质量责任，进行返修，待返修结束验收合格，在进行竣工结算，保留追究工期违约责任。目前不具备支付工程款的条件，要求驳回原告诉讼请求。

【审理】法院经审理认为：双方签订施工合同有效，合同双方应按合同约定履行合同义务。保证工程质量是原告的合同及法律义务。原告的主张没有法律依据，不予支持。被告主张符合法律规定，应予支持。判决：驳回原告诉讼请求。

北京建筑律师提示，遇到发包人不及时结算要做到：1、聘请搞过工程的律师代理案件；2、及时收集相关证据、及时准备诉讼材料、及时诉讼；