工程案例
承包人请求发包人承担停工窝工损失 在建设工程合同履行过程中，发包人负有提供材料进行隐蔽工程的验收等一系列义务，未履行上述义务的，应当按照法律规定和合同约定赔偿，承包人因停工，窝工产生的损失。需要说明的是，结算协议生效后，承包人以因发包人原因导致工程延期为由要求赔偿停工、窝工等损失的，不予支持。但结算协议另有约定的除外。 一、发包人不履行配合义务的责任 【裁判依据】 《民法典》2020年5月28日 第775条，定做人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验，发现不符合
《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》 最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见 颁布时间 2009年07月07日 实施时间 2009年07月07日 颁布单位 最高人民法院 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 现将最高人民法院《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》印发给你们，请结合当地实际，认真贯彻落实。 二00九年七月七日 当前，因全球金融危机蔓延所引发的
合同权利义务转移的形式要件 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第502条第三款
合同权利义务的概括转移 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第五百五十五条 【合同权利义务一并转让】当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。 第五百五十六条 【合同权利义务一并转让的法律适用】合同的权利和义务一并转让的,适用债权转让、债务转移的有关规定。 《招标投标法》2017年12月27日 第48条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以
合同存债务随主债务一并转移 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第554条
新债务人的抗辩 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第553条第五百五十三条 【债务转移时新债务人抗辩权】债务人转移债务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩;原债务人对债权人享有债权的,新债务人不得向债权人主张抵销。
合同债务的转移 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第五百五十一条 【债务转移】债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。 债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意,债权人未作表示的,视为不同意。 第五百五十二条 【并存的债务承担】第三人与债务人约定加入债务并通知债权人,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合理期限内明确拒绝的,债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。
债务人的抗辩 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第五百四十八条 【债权转让时债务人抗辩权】债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。 第五百四十九条 【债权转让时债务人抵销权】有下列情形之一的,债务人可以向受让人主张抵销: (一)债务人接到债权转让通知时,债务人对让与人享有债权,且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期; (二)债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生。
合同债权从权利随主债权一并转移 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第五百四十七条 【债权转让时从权利一并变动】债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。 【参考依据】 《广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》2011年7月26日 十五、承包人将建设工程施工合同约定的工程款债权依法转让，债权受让方主张其对建设工程享有优先受偿权的，可予支
债权转让的通知义务 【判决依据】 《民法典》2020年5月28日 第五百四十六条 【债权转让通知】债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。 债权转让的通知不得撤销,但是经受让人同意的除外。
